NOTE AUX ADHERENTS
Objet : Construction du local Pétanque
Le 12 Mai se tenait en Mairie une réunion à laquelle étaient présents :
De plus, après un « semblant » de travaux effectué voilà 2 mois (1 mois avant les élections départementales !), le chantier a été laissé à l'abandon sans que nous soient données les raisons de celui-ci. Des explications formulées en temps et en heure auraient évité bien des commentaires !
Nos interlocuteurs reconnaissent le bien fondé de notre remarque et nous expliquent que la démission du responsable commercial de l'entreprise chargée des travaux, a compliqué la situation et engendré le retard que nous connaissons.
Un successeur ayant été recruté, le planning a pu être établi et se présente comme suit :
Ce planning, bien entendu, fait abstraction de tout problème, indépendant de la bonne volonté de nos interlocuteurs, qui pourrait retarder les opérations défîmes ci-dessus.
Objet : Construction du local Pétanque
Le 12 Mai se tenait en Mairie une réunion à laquelle étaient présents :
- Pour la municipalité, Messieurs GELINAT et DOMENC, respectivement 1er et 3*** adjoints au Maire,
- Pour le club, Messieurs RAGOT et COCHU.
De plus, après un « semblant » de travaux effectué voilà 2 mois (1 mois avant les élections départementales !), le chantier a été laissé à l'abandon sans que nous soient données les raisons de celui-ci. Des explications formulées en temps et en heure auraient évité bien des commentaires !
Nos interlocuteurs reconnaissent le bien fondé de notre remarque et nous expliquent que la démission du responsable commercial de l'entreprise chargée des travaux, a compliqué la situation et engendré le retard que nous connaissons.
Un successeur ayant été recruté, le planning a pu être établi et se présente comme suit :
- Mai/Juin : fondations/réseaux
- Le 26 Juin : livraison des modules
- Le 3 Juillet : réception des modules
- Du 6 au 10 Juillet : raccordements/abords/installation extincteurs, plans et alarme.
- Le 15 Juillet : arrêté d'ouverture de l'ERP* déposé en préfecture
- Le 16 Juillet : retour de l'arrêté
Ce planning, bien entendu, fait abstraction de tout problème, indépendant de la bonne volonté de nos interlocuteurs, qui pourrait retarder les opérations défîmes ci-dessus.
Très heureux que nous soit enfin donné un planning structuré, nous demandons cependant que soit avancée d'une semaine la livraison du local afin de pouvoir en disposer à l'occasion de notre concours du 14 Juillet.
Monsieur GELINAT prend note de cette requête et s'engage à intervenir afin que satisfaction nous soit donnée. Il ne peut néanmoins nous garantir le succès de son intervention.
Profitant de cette réunion, nous évoquons de nouveau :
- la réparation du pourtour du terrain et le drainage de celui-ci pour la partie inondée lors des orages (rappel de la demande de travaux effectuée le 12/12/2013).
- l'éclairage du terrain avec l'installation d'un second lampadaire.
Fin de la réunion.
J. COCHU
Rédigé par Henri Chapron le Dimanche 31 Mai 2015 à 07:58
|
Commentaires (0)
